建筑工程设计合同

建设工程设计合同

项目名称：

项目建设地点：

合 同 编 号：

甲 方：

乙 方：

签订日期： 年 月 日

甲方： 乙方：

甲方委托乙方承担厂区 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。 1.2 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的名称、设计内容及工程量清单。 设 计 内 容 序工(子)程 结 构 层数或面积给排号 名 称 类 型 备注 土建 照明 （m2） 水 办公、研发4-6层1 框架 有 有 有 楼、质检楼 （多层） 倒班楼、专家2 框架 4-6层 有 有 有 楼、食堂 约3 厂房 轻钢 1层 有 有 有 170000 总平道路、管4 有 有 有 网、绿化 注：需要设计的部分，如需填“有”，不需填“无”，不含设备、及工艺。 第三条 乙方向甲方交付的设计文件： 序号 资料及文件名称 份数 时间要求 1 建筑方案设计图 合同生效天内 2 建筑工程施工图 各期方案确定日内 第四条 设计费用及支付方式 5.1本工程计费按：框架结构人民币￥ 元/m2、轻钢结构厂房 人民币￥ 元/m2进行计收，乙方自愿不再收取其它内容的设计及审查等费用。 5.2本工程方案设计一次性完成，施工图设计分三期完成，每期设计范围按甲方书面下达的设计任务书确定，每期设计任务书作为本合同附件。每期设计费按5.1条规定单价乘以当期设计面积确定。

5.3故本合同生效后 日内，甲方向乙方支付设计费总额人民币￥ 万元作定金。本合同履行后，定金抵作设计费。

5.4乙方提交方案设计报批文本，经甲方认可并报规划审批通过后三个工作日内甲方向乙方支付当期设计费总额的 %。 5.5施工图经审查合格后七日内，在甲方支付当期设计费总额的 %后两日内乙方交付甲方施工图。

5.6每期工程竣工资料盖章时，一次性支付完当期所有设计费。

5.7乙方在甲方支付最后一笔工程款之前，必须提供全额的增值税发票。 第六条 双方责任 6.1 甲方责任：

6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。甲方提交上述资料及文件超过规定期限七天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；规定期限超过七天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

景观 有 有 有 有

6.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以至造成乙方设计需另返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

6.1.3 在合同履行期间，非乙方过错甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金。已开始设计工作的，甲方应按乙方设计已进行的实际工作量，不足一半时，按合同设计费的一半支付；超过一半时，全部按合同设计费支付。

6.1.4 甲方应按本合同第五条规定的时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额2‰的逾期违约金。逾期超过10天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。

6.1.5 甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费。

6.1.6 甲方应为乙方进入现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。 甲方应通知乙方参加图纸会审、招标答疑、技术交底、隐蔽工程验收和竣工验收。

6.2 乙方责任：

6.2.1 乙方按本合同第三、四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

6.2.2 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，应免收受损失的设计费，由此给甲方造成损失的，乙方应当进行赔偿。

6.2.3 由于乙方自身原因，延误了本合同第三条规定的设计文件交付时间，每延误一天，甲方按该项目应收设计费的2‰收取乙方滞纳金。

6.2.4乙方应按甲方合同规定时限提交设计文件，若所提交设计文件不符合甲方要求并经两次修改均不能满足，甲方有权单方终止本合同，并将设计工作交由第三方进行，乙方应当赔偿由此给甲方造成的相关损失。

6.2.5 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。

6.2.6 乙方交付设计文件后，参加有关上级审查并根据审查结论负责不超出原定计划书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务，处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.7 乙方不得向第三方泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

6.2.8乙方应按甲方要求派驻现场设计人员，及时配合甲方相关现场工作，若为按要求及时到位，甲方有权对乙方进行违约处罚，违约金从设计费中扣除。

第七条 其它

7.1 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。超过本合同第四条规定乙方支付的设计文件份数，乙方另行收工本费。

7.2 本工程项目中，建筑材料，设备的加工定货，乙方设计人员应及时配合时，所需费用由甲方承担。

7.3 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 7.4 由于不可抗力因素致使合同在履行过程时，双方应及时协商解决。

7.5 本建筑工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由建设项目所在地仲裁机构进行仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议时，可向人民法院起诉）。

7.6 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

7.7 本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

7.8本合同双方签字盖章并交付定金后生效，双方履行完合同规定的义务后， 本合同终止。

甲方单位名称： （盖章） 法定代表人： 单位地址： 电 话： 传 真： 银行帐号：

签订合同代表（签字）：

日期： 年 月

乙方单位名称： （盖章）

法定代表人： 单位地址： 电 话： 传 真： 银行帐号： 签订合同代表（签字）： 日期： 年 月 日 日